1樓：長江放歌
1、認真閱讀施工合同中對於工期拖延和工期延誤的約定，這是兩個不同的概念，拖延屬於施工單位的責任，延誤屬於業主方責任，搞清楚了這兩種概念，就明白了如何處理超期問題。
2、工期不是固定不變的，，比如發生了不可抗力，工期就會延誤，這時拖延的工期一般應該屬於業主風險，業主應該承擔延誤工期的風險責任，施工單位不承擔工期延誤的風險責任，合同工期就會改變。
3、再比如、施工過程中，業主不支付工程款，施工單位多次催要，業主遲遲不見支付，施工單位暫停施工，討要工程款，此刻耽誤的工期屬於業主不支付工程款造成的責任
4、施工期間施工單位的人員配備不齊，施工機械到場不及時，施工材料購買不到位，從而導致工期的拖延，這個工期的拖延，就應該屬於施工單位的責任，根據施工合同的約定，該誰承擔的風險和責任，誰就應該承擔這個風險和責任。
6、具體說來，如果耽誤的工期是屬於施工單位人員不到位，施工裝置不符合施工條件，施工材料不合格，停工待料，施工組織不力，此時，均屬於施工單位的責任。
7、如果出現業主提供的管線資料錯誤，施工場地提供不及時，業主瞎指揮干擾施工，業主提出合同以外的施工要求，斷電斷水，有關部門干預施工，周圍鄰居影響施工，這些耽誤的工期，都屬於業主責任。
裝修施工隊怎樣接單呢？
裝修老闆圈子 很多裝修施工隊的工長，會選擇掛靠在裝修公司上面，等著公司派單，但這樣的方式活不穩定，經常遊走於幾家裝修公司之間。並且接到的活利潤應該不會太高的，因為正常家裝公司成本也有，提走一部分提成之後，在轉給下面帶隊的工長，這個時候本身就沒什麼利潤了，家裝行業才多少的利潤啊。最主要的是每一家公司，...
裝修省錢最直接的辦法，找施工隊裝修，史上最強找施工隊（工長）裝修攻略
金江軍 別的別說了樓上想說9800是hedt所以比3700貴那就拿1950x比好了某寶4000塊能搞定了還是要比9800強啊如果論打遊戲這兩個沒什麼可比性因為都不適合就比生產力好了 9800在我用的領域沒有優勢還貴唯一缺點就是x399主機板和x299主機板都比較貴如果能淘到便宜的美行還是很有價效比的...
裝修時施工隊請來的臨時工受傷了，現在索賠約12萬元。作為被告，我們家該怎麼辦，具體流程是？
徐歆皓 由上可知 如果你們不能證明雇主是吳某某，那麼有可能會被認為系陳會勇的雇主，依前述解釋11條第1款，應當承擔賠償責任。如果你們證明了雇主是吳某某，依前述解釋11條第2款，你們知道或應當知道吳某某沒有從事裝修施工的相應資質，應當與吳某某承擔連帶賠償責任 或依第10條承擔相應的賠償責任。如果你們要...